АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 года Дело N А56-65267/2017

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Васильевой Н.В., судей Власовой М.Г., Малышевой Н.Н.,

при участии от закрытого акционерного общества "Энергострой СПб" директора Афанасьева П.А. (протокол от 28.04.2017) и представителя Чайки Д.Л. (доверенность от 01.07.2019), от общества с ограниченной ответственностью "СПб Реновация" представителя Пантелеевой К.А. (доверенность от 29.03.2019),

рассмотрев 08.07.2019 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Энергострой СПб" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.12.2018 (судья С.А. Нестеров) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 (судьи Сотов И.В., Слобожанина В.Б., Черемошкина В.В.) по делу N А56-65267/2017,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СПб Реновация", место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14А, лит. А, ОГРН 1097847320801, ИНН 7841415782 (далее - ООО "СПб Реновация"), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Энергострой СПб" (далее - ЗАО "Энергострой СПб") о взыскании 6 615 021 руб. 05 коп. неосвоенного аванса, 17 078 руб. 11 коп. расходов заказчика на электроэнергию для обеспечения работ, 3 931 615 руб. 90 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 59 779 790 руб. 30 коп. пеней за неправомерное удержание неосвоенной части аванса за период с 17.10.2016 по 23.08.2017, а также пеней за просрочку возврата аванса, рассчитываемых с 24.08.2017 по день фактического исполнения обязательства по возврату неосвоенной суммы аванса по договору от 28.12.2015 N 222-РЖВ-1-4 (далее - Договор).