ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2019 года Дело N А20-474/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 июня 2019 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: судьи Бейтуганов З.А., без вызова лиц, участвующих в деле, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 02.04.2019 по делу N А20-474/2019, рассмотренному в порядке упрощенного производства (судья Шогенов Х.Н.), принятое по исковому заявлению государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление дорожного хозяйства" (г. Нальчик, ОГРН 1170726001467, ИНН 0725021907) к обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" (г. Прохладный, ОГРН 1050700155626, ИНН 0716003524) о взыскании неустойки в размере 472 415 руб. 42 коп.,

УСТАНОВИЛ:

государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление дорожного хозяйства" (далее - истец, учреждение) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" (далее - ответчик, общество) о взыскании неустойки в размере 472 415 руб. 42 коп.

статье 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

частью 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения дела судом первой инстанции принята резолютивная часть решения от 02.04.2019, согласно которой исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с ответчика в пользу истца неустойку в размере 472 415 руб. 42 коп., в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 448 рублей.

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" определением суда от 14.05.2019 апелляционная жалоба принята к производству без проведения судебного заседания, вызова сторон, осуществления протоколирования в письменной форме и использования средств аудиозаписи.

главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 02.04.2019 по делу N А20-474/2019 подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.