СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 29 мая 2019 года Дело N 33-1367/2019

29 мая 2019 года Великий Новгород

Судебная коллегия по гражданским делам Новгородского областного суда в составе:

председательствующего Бобряшовой Л.П.

судей Ребровой И.В., Котовой М.А.

при секретаре Ивановой М.С.

с участием представителя истца Сергеева И.В. - Сокоровой Ю.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Котовой М.А. апелляционную жалобу представителя Сергеева И.В. - Сокоровой Ю.В. на решение Новгородского районного суда Новгородской области от 11 февраля 2019 года,

установила:

Сергеев И.В. обратился в суд с иском к Григорьеву Д.С. о расторжении договора и взыскании денежных средств, в обосновании требований указал, что 18 декабря 2017 г. между ним и ответчиком был заключен договор на поставку и производство работ по изготовлению и установке брусового дома в срок, установленный договором. Он в счет исполнения договора передал ответчику денежные средства в сумме 860 000 руб., а ответчик свою работу выполнил не в полном объеме и некачественно. Стоимость устранения недостатков, согласно заключению специалиста, составляет 213 396 руб. Рыночная стоимость незавершенного строительства дома составляет 537 206 руб. С учетом устранения недостатков стоимость составит 323 810 руб., в связи с чем, переплата составляет 536 190 руб. Уточнив исковые требования, просил применить к возникшим правоотношениям Закон "О защите прав потребителей", расторгнуть договор подряда, взыскать с Григорьева Д.С. денежные средства в сумме 196 353 руб., как уплаченные сверх фактически выполненных работ, взыскать неустойку за период с 17 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г. в сумме 670 800 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., расходы по вскрытию и замене замка в сумме 6 000 руб., штраф, а также судебные расходы по оплате юридических услуг.