СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 апреля 2018 года Дело N 33-2978/2018

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда в составе председательствующего судьи Ярыгиной Е.Н., судей Коваленко А.И., Малкова А.И., при секретаре Рассейно Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ивановой Людмилы Петровны на решение Оренбургского районного суда Оренбургской области от 17 января 2018 года по гражданскому делу по иску Ивановой Людмилы Петровны к обществу с ограниченной ответственностью "Эко Студи Формат" о взыскании убытков и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Эко Студи Формат" к Ивановой Людмиле Петровне о взыскании денежных средств,

установила:

Иванова Л.П. обратилась в суд с вышеуказанным иском к обществу с ограниченной ответственностью "Эко Студи Формат". В обоснование требований указывала, что 25.05.2016 года она заключила с ответчиком договор N о строительстве дома для хозяйственных нужд в срок с 01.05.2016 года по 15.07.2016 года на принадлежащем ей земельном участке по адресу: (адрес). По условиям договора стоимость работ и материалов составила 15 000 рублей за кв.м. фактических внутренних площадей (п. 2.1). Исходя из п. 3.6 договора подрядчик должен был выполнить: фундаментные работы, заливку бетонной стяжки, возведение перегородок, монтаж кровли, монтаж карнизов, отделку вентканалов, возведение наружных стен, заливку пенобетоном цокольного уровня, стен, полов. Она выполнила в полном объеме все обязательства по договору, перечислив подрядчику за работу и материалы 2 300 000 рублей. Подрядчиком работы выполнены не в полном объеме и некачественно, с нарушением срока. По состоянию на 02.09.2016 года строительство дома не завершено, не выполнены работы по монтажу карнизов, отделке вентканалов, перегородки выполнены частично, также не завершен монтаж кровли, отсутствует конек, нарушены технологии устройства деревянных конструкций, при заливке бетонной стяжки не сделан уклон к воротам гаража, после заливки пенобетоном у цокольного уровня стен полов облицовочный кирпич и раствор швов поменяли цвет, не выдержаны размеры ширины ворот и дверных проемов при возведении наружных стен, имело место введение заказчика в заблуждение относительно технологии проведения работ.