Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А56-10623/2017
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2018 года Дело N А56-10623/2017
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Дмитриева В.В., судей Константинова П.Ю., Малышевой Н.Н.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Декар" Чепуленок Е.С. (доверенность от 11.05.2018),
рассмотрев 22.05.2018 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Декар" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2018 по делу N А56-10623/2017 (судьи Згурская М.Л., Дмитриева И.А., Третьякова Н.О.),
Муниципальное казенное учреждение "Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области", место нахождения: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Мира, д. 10, ОГРН 1144727000164, ИНН 4727001460 (далее - Учреждение), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Декар", место нахождения: 195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 5, корп. 2, пом. 6Н, ОГРН 1037808032778, ИНН 7804168180 (далее - Общество), о взыскании 395 914 руб. 18 коп. неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 10.12.2014 N 15-р (далее - Контракт).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
