Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А68-11068/2017
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2018 года Дело N А68-11068/2017
Резолютивная часть постановления объявлена 08.05.2018
Постановление изготовлено в полном объеме 08.05.2018
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Капустиной Л.А., судей Заикиной Н.В. и Рыжовой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Труновой И.Ю., при участии от истца - фонда капитального ремонта Тульской области (г. Тула, ОГРН 1147154010926, ИНН 7103520526) - Рыкова М.В. (доверенность от 09.01.2018), в отсутствие ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Проммонтажремстрой" (г. Москва, ОГРН 1127746374942, ИНН 7709903703), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проммонтажремстрой" на решение Арбитражного суда Тульской области от 20.02.2018 по делу N А68-11068/2017 (судья Чигинская Н.Е.), установил следующее.
Фонд капитального ремонта Тульской области (далее - фонд) обратился в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением (с учетом уточнения) к обществу с ограниченной ответственностью "Проммонтажремстрой" (далее - общество) о взыскании неустойки за просрочку сдачи работ в сумме 547 452 рублей 21 копейки (т. 1, л. д. 3).
статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратилось в суд со встречным исковым заявлением к фонду о взыскании неустойки за просрочку оплаты работ в сумме 49 367 рублей 50 копеек (т. 1, л. д. 135).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
