СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 марта 2018 года Дело N 33-1199/2018

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики в составе

председательствующего судьи Агеева О.В.,

судей Спиридонова А.Е., Филимоновой И.В.,

при секретаре судебного заседания Герасимовой О.Ю.

рассмотрела в открытом судебном заседании в помещении Верховного Суда Чувашской Республики гражданское дело по иску Васильева А.А. к Коршуновой М.Е. о признании договора подряда заключенным, взыскании долга, поступившее по апелляционной жалобе представителя Коршуновой М.Е. - Данилова А.В. на заочное решение Канашского районного суда Чувашской Республики от 4 декабря 2017 года.

Заслушав доклад судьи Спиридонова А.Е., судебная коллегия

установила:

Васильев А.А. обратился в суд с иском к Коршуновой М.Е., после уточнения требований мотивировав их тем, что в сентябре 2014 года между ним и ответчиком в устной форме был заключен договор на проведение строительных, отделочных и ремонтных работ на земельном участке, расположенном по адресу: ..., принадлежащем Коршуновой М.Е. В связи с большим объемом предстоящих работ истец пригласил помощников для работы. Начиная с декабря 2014 года Коршунова М.Е. начала задерживать оплату выполненных работ и приобретенных строительных материалов. Последний раз денежные средства были переданы Васильеву А.А. в феврале-марте 2015 года, хотя строительно-монтажные работы выполнялись его бригадой до апреля 2015 года. В связи с прекращением финансирования работы были приостановлены. В настоящее время задолженность Коршуновой М.Е. за выполнение отделочно-ремонтных работ составляет 410 000 руб. На основании изложенного Васильев А.А. просил суд признать заключенным договор подряда между Коршуновой М.Е. и Васильевым А.А. на выполнение строительных, отделочно-­ремонтных работ; взыскать с Коршуновой М.Е. задолженность за выполненные отделочно-ремонтные работы в размере 410 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 600 руб.