СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 марта 2018 года Дело N 33-1919/2018

Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда в составе председательствующего Быстрова О.В.,

судей Тепловой Т.В. и Ситьковой О.Н.,

при секретаре судебного заседания Павловой Н.В.,

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя истца Петрова Ю.Н. - Попадиуса И.Ю.,

на решение Железноводского городского суда Ставропольского края от 26 декабря 2017 г.,

по гражданскому делу по исковому заявлению Петрова Ю.Н. к Селескерову Ю.Н. о расторжении договора строительного подряда, взыскании денежных средств и неустойки,

заслушав доклад судьи Быстрова О.В.,

УСТАНОВИЛА:

Петров Ю.Н. обратился в суд с иском к Селескерову Ю.Н. о расторжении договора строительного подряда, взыскании денежных средств и неустойки, ссылаясь на то, что 29.05.2015 между истцом и ответчиком заключен договор подряда, по которому ответчик взял на себя обязательство выполнить работы и оказать услуги по строительству 2-этажного торгово-офисного здания на земельном участке, площадью 764,1 кв.м., расположенного по адресу: СК, <адрес>, пересечение <адрес>, четная сторона, кадастровый N, принадлежащего истцу на праве аренды.