СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 21 февраля 2018 года Дело N 33-606/2018

Судебная коллегия по гражданским делам Астраханского областного суда в составе:

председательствующего: Белякова А.А.,

судей областного суда: Губернаторова Ю.Ю., Метелевой А.М.,

при секретаре: Суфиомаровой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Метелевой А.М. дело по апелляционным жалобам истца Гурцевой Анастасии Михайловны, ответчика индивидуального предпринимателя Кобзара Владимира Анатольевича на решение Ленинского районного суда г.Астрахани от 16 ноября 2017 года по гражданскому делу по иску Гурцевой Анастасии Михайловны к индивидуальному предпринимателю Кобзару Владимиру Анатольевичу о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛА:

Гурцева А.М. обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Кобзару В.А. о защите прав потребителя, указав, что 0109.2015 года между ней и ответчиком заключен договор строительного подряда, по условиям которого ответчик обязался осуществить строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>. Цена договора (с учетом изменений в проекте) составила 2350000 рублей. Договором определено 5 этапов проведения работ. Срок окончания исполнения договора (с учетом дополнительного соглашения) определен до 01.12.2016 года. Во исполнение договора она перечислила в адрес подрядчика 2503026 рублей, ответчиком осуществлен частичный возврат денежных средств на сумму 301026 рублей. 07.11.2016 года сторонами подписан акт выполненных работ по этапам NN1-3,5. Сроки окончания работ по этапам NN1-3,5 нарушены, к этапу N4 ответчик не приступал. Согласно проведенному по ее заказу заключению, стоимость фактически выполненных работ составила 1215557 рублей. С учетом уточнения в судебном заседании заявленных требований, просила суд взыскать с ответчика в ее пользу 448034 рубля 23 копейки в счет уменьшения цены выполненной работы за нарушение сроков выполнения работ и допущенные недостатки при выполнении работ, 253983 рубля в счет возмещения причиненных ей убытков в связи с нарушением сроков выполнения работ, неустойку за нарушение промежуточных сроков по договору подряда 2463031 рубль 90 копеек, компенсацию морального вреда 50000 рублей, расходы по оплате досудебной строительно-технической экспертизы 30000 рублей, оплате услуг представителя 30000 рублей.