АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 февраля 2018 года Дело N А56-26973/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Филиппова А.Е., судей Боголюбовой Е.В., Нефедовой О.Ю.,

рассмотрев 15.02.2018 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания "Залив" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.05.2017 (судья Стрельчук У.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2017 (судьи Толкунов В.М., Лопато И.Б., Сомова Е.А.) по делу N А56-26973/2016,

установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "ЕТА Констракшн", место нахождения: 196233, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 58, корп. 1, лит. А, пом. 4-Н, ОГРН 1147847262848, ИНН 7810468008 (далее - Общество), о взыскании 4 095 512 руб. 04 коп. неустойки за нарушение сроков строительства по договору субподряда от 13.08.2015 N 9 (далее - Договор субподряда), 1 615 086 руб. 99 коп. неосновательного обогащения, 16 024 руб. 35 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения с 21.04.2016 по день фактического исполнения обязательства.

статьи 49 АПК РФ).