Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А56-54290/2017
ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2018 года Дело N А56-54290/2017
Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Жиляева Е.В.
рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-32318/2017) Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.09.2017 (резолютивная часть) по делу N А56-54290/2017, рассмотренному в порядке упрощенного производства (судья БарминаИ.Н.),
принятое по иску Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции"Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" к ООО "НордИнвестСтрой" о взыскании 8 335 руб. 66 коп. неустойки,
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции" (далее - СПб ГКУ "ФКСР", Заказчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "НордИнвестСтрой" (далее - Общество, Подрядчик) о взыскании 8 335 руб. 66 коп. неустойки по контракту от 19.07.2016 N 36/ЗП-16 за нарушение промежуточного срока выполнения "Подготовительных работ" за период с 16.09.2016 по 11.07.2017, а также неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ с 12.07.2017 до момента фактического исполнения обязательства.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
