СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 10 января 2018 года Дело N 33-58/2018

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда в составе: председательствующего судьи Жельнио Е.С.,

судей Аноприенко К.В., Шиловой О.М.,

при секретаре Вигуль А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 10 января 2018 года гражданское дело по иску Юдакова А. А.ча к Обществу с ограниченной ответственностью "Спец" о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа по апелляционной жалобе представителя ответчика на решение Железнодорожного районного суда г.Хабаровска от 17 октября 2017 года, заслушав доклад судьи Жельнио Е.С.,

УСТАНОВИЛА:

Юдаков А.А. обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Спец" (ООО "Спец") о взыскании неустойки - 387189,15 руб. за нарушение предусмотренного договором подряда от 18.08.2016 года срока окончания работ, исходя из оплаченной цены договора 445045 руб., компенсации морального вреда - 15000 руб. и штрафа. В обоснование заявленных требований истец указал, что работы по строительству дачного дома в установленный договором срок - до 16.09.2016 года ответчиком не выполнены, акт приема-передачи подписан сторонами лишь 18.10.2016 года. Неустойка, предусмотренная п.5 ст.28 Закона РФ "О защите прав потребителя", подлежит взысканию за 29 дней просрочки, за исключением двух дней, когда на участке, где велось строительство, отсутствовала электроэнергия.