АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2019 года Дело N А56-18204/2017

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Журавлевой О.Р., судей Васильевой Е.С., Корабухиной Л.И.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Техглавстрой" Рыжих Я.Н. (доверенность от 28.02.2017), Куркина А.А. (доверенность от 28.02.2017),

рассмотрев 05.06.2019 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РЮК" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.09.2018 (судья Баженова Ю.С.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2019 (судьи Сотов И.В., Слобожанина В.Б., Черемошкина В.В.) по делу N А56-18204/2017,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Техглавстрой", место нахождения: 197110, Санкт-Петербург, Ремесленная улица, дом 7, литера "А", ОГРН 1107847395094, ИНН 7813487337 (далее - ООО "Техглавстрой"), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РЮК", место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 60, литера "А", пом. 7Н, ОГРН 1107847188415, ИНН 7813474497 (далее - ООО "РЮК"), о взыскании 20 981 030 руб. 12 коп. неотработанного аванса по договору подряда от 03.06.2016 N 06/05-16, а также 12 900 028 руб. 28 коп. неустойки за период с 16.09.2016 по 12.12.2016 и 534 380 руб. 97 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 19.12.2016 по 21.03.2017.