ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2019 года Дело N А40-294673/2018

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Гладкова И.Е.,

рассмотрев апелляционную жалобу ООО "ГУП КОМСТЭК"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2019, принятое судьей Титовой Е.В. шифр судьи (134-2272), рассмотренному в порядке упрощенного производства по делу N А40-294673/18,

по исковому заявлению АО НПТЦ "ТРАНСТЕХПРОЕКТ"

к ООО "ГУП КОМСТЭК"

о взыскании пени за просрочку сдачи работ на основании п. 9.3 договора подряда N ПД-2406/2016-ПОДР от 24.06.2016 в размере 1 543 415, 25 руб. за период с 17.08.2016 по 26.11.2018,

без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы обратилось АО НПТЦ "ТРАНСТЕХПРОЕКТ" с исковым заявлением к ООО "ГУП КОМСТЭК" о взыскании пени за просрочку сдачи работ на основании п. 9.3 договора подряда N ПД-2406/2016-ПОДР от 24.06.2016 в размере 1 543 415, 25 руб. за период с 17.08.2016 по 26.11.2018.

части 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений пункта 9 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.04.2017 N10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве", так как в материалы дела представлены: договор подряда, устанавливающие сроки выполнения работ; платежные поручения, подтверждающие оплату работ, акты о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) свидетельствующие об объемах, сроках и стоимости выполненных работ.

ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказано. Взыскано с ООО "ГУП КОМСТЭК" в пользу АО НПТЦ "ТРАНСТЕХПРОЕКТ" пени в размере 1 271 377,50 руб., а также расходы по госпошлине в размере 23 422 руб. В остальной части в иске отказано.