ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2019 года Дело N А11-507/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 14.03.2019.

Полный текст постановления изготовлен 19.03.2019.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Назаровой Н.А.,

судей Насоновой Н.А., Тарасовой Т.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цыганковой Е.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАРАНТ" на решение Арбитражного суда Владимирской области от 27.12.2018 по делу N А11-507/2018, принятое судьей Кутузовой С.В., по иску закрытого акционерного общества "ГОРЕМ-11 МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ" (ОГРН 1103339000170, ИНН 3301026600) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 1126234009109, ИНН 6234106564), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФГУП "ГВСУ N14", Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" (Территориальное управление Регионального управления заказчика капитального строительства Западного военного округа), Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф.Маргелова, о взыскании 7 233 549 руб. 67 коп. предварительной оплаты по договору от 23.12.2015 N1 5 16187388802090942000000/3 1-Р, процентов за пользование коммерческим кредитом в сумме 1 087 805 руб. 32 коп., неустойки за просрочку выполнения работ в размере 47 025 442 руб. 11 коп., а также процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 65 343 руб. 06 коп.,