АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2019 года Дело N А45-14867/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2019 года

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Ткаченко Э.В.,

судей Клат Е.В.,

Лукьяненко М.Ф.,

при ведении судебного заседания с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Администрации города Оби Новосибирской области на решение от 19.06.2018 Арбитражного суда Новосибирской области (судья Печурина Ю.А.) и постановление от 06.09.2018 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Марченко Н.В., Бородулина И.И., Усанина Н.А.) по делу N А45-14867/2016 по иску муниципального казенного учреждения "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби (ОГРН 10254056224991, ИНН 5448104227, 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12) к обществу с ограниченной ответственностью "НовосибирскоблстройПодряд" (ОГРН 1025403196895, ИНН 5407202828, 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 16) о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в сумме 3 669 773 руб. 25 коп., неосновательного обогащения в сумме 5 136 043 руб. 22 коп.; встречному иску к муниципальному казенному учреждению "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби, муниципальному образованию - город Обь в лице администрации города Оби Новосибирской области (633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12) о взыскании в субсидиарном порядке стоимости выполненных работ в сумме 11 634 858 руб.