ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 февраля 2019 года Дело N А72-16661/2017

Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А., изучив кассационную жалобу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева" (ответчик, г. Ульяновск, далее - институт) на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 11.05.2018 по делу N А72-16661/2017, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2018 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 30.10.2018 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Самара Металл Конструкция" (г. Чапаевск, далее - общество) к институту о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта, взыскании 2 774 291 рубля 31 копейки основного долга, 41 614 рублей 37 копеек пени за нарушение срока оплаты за период с 12.09.2017 по 01.11.2017, по встречному иску о взыскании 216 200 рублей 52 копеек пени за период с 05.09.2017 по 05.12.2017, 277 429 рублей 13 копеек штрафа за нарушение сроков исполнения контракта,

установил:

решением Арбитражного суда Ульяновской области от 11.05.2018, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2018 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 30.10.2018, первоначальный иск удовлетворен частично: односторонний отказ института от исполнения контракта признан недействительным, с института взыскано 2 774 291 рубль 31 копейка долга, 33 291 рубль 50 копеек пени за период с 12.09.2017 по 01.11.2017;