АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2019 года Дело N А05-2253/2018

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Малышевой Н.Н., судей Асмыковича А.В., Васильевой Н.В.,

при участии от государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" Баландиной М.Ю. (доверенность от 28.01.2019), от закрытого акционерного общества "Строительно-монтажное управление N 303" генерального директора Мусихина В.В. (протокол от 28.03.2015),

рассмотрев 30.01.2019 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Строительно-монтажное управление N 303" на решение Арбитражного суда Архангельской области от 16.05.2018 (судья Волков И.Н.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2018 (судьи Зайцева А.Я., Романова А.В. Шадрина А.Н.) по делу N А05-2253/2018,

установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее - АПК РФ) к закрытому акционерному обществу "Строительно-монтажное управление N 303", место нахождения: 199406, Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 26, лит. А, пом. 4-Н, ИНН 7826731737, ОГРН 1027810301639 (далее - Общество), о взыскании 29 043 770, 90 руб., в том числе 23 125 958,39 руб. неосновательного обогащения в виде неправомерно полученных средств при исполнении муниципального контракта от 09.10.2015 N 9/2015 на выполнение работ на объекте "Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий" (далее - Контракт), а также 4 311 310,30 руб. неустойки за период с 25.12.2017 по 26.02.2018 и 1 457 836,34 руб. штрафа.