АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2019 года Дело N А56-8747/2018

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Журавлевой О.Р., судей Корабухиной Л.И., Родина Ю.А.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мой дом" Алтынбаевой Ю.П. (доверенность от 22.10.2018), от общества с ограниченной ответственностью СК "Трест "Севэнергострой" Бергарт И.С. (доверенность от 09.01.2019), Александровой Т.Е. (доверенность от 09.01.2019),

рассмотрев 30.01.2019 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мой дом" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.05.2018 (судья Коросташов А.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2018 (судьи Полубехина Н.С., Желтянников В.И., Тимухина И.А.) по делу N А56-8747/2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью СК "Трест "Севэнергострой" место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, ОГРН 1147847060096, ИНН 7842513824, (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мой Дом", место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 105Н, каб. 2, ОГРН 1167847347172, ИНН 7840056298, (далее - Компания) о взыскании 1 493 756 руб. 50 коп. неосновательного обогащения, 2 101 664 руб. 24 коп. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, 860 681 руб. 55 коп. штрафной неустойки по договору от 26.10.2016 N 92/09.