СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 20 сентября 2018 года Дело N 33-15769/2018

г. Екатеринбург 20.09.2018

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе председательствующего Павленко О. Е., судей Кукарцевой Е. В. и Юсуповой Л. П., при секретаре Нефедковой В. Н., рассмотрела в открытом судебном заседании 20.09.2018

гражданское дело по иску Колясникова А.В. к ООО "Компания Благодать" о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения недостатков,

по апелляционной жалобе истца Колясникова А.В. на решение Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 31.05.2018.

Заслушав доклад судьи Юсуповой Л. П., объяснения истца Колясникова А. В. и его представителя, допущенного к участию в деле по устному ходатайству, Калганова В. В., представителя ответчика по доверенности Быкова О. В., судебная коллегия

установила:

Колясников А. В. обратился в суд с иском к ООО "Компания Благодать" о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения недостатков строительных работ по устройству кровли с учетом применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 1000000 руб. за период с 11.04.2018 по 20.04.2018.