Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А70-3575/2018
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2018 года Дело N А70-3575/2018
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Веревкина А.В., рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-7840/2018) общества с ограниченной ответственностью Проектный изыскательский институт "Центр экспертиз и испытаний в строительстве" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 29 мая 2018 года по делу N А70-3575/2018 (судья Михалева Е.В.), рассмотренному в порядке упрощенного производства, по иску Государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление капитального строительства" (ОГРН 1087232002252) к обществу с ограниченной ответственностью Проектный изыскательский институт "Центр экспертиз и испытаний в строительстве" (ОГРН 1141690073634) о взыскании 15 403 руб. 90 коп.,
Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" (далее - ГКУ ТО "УКС", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Проектный изыскательский институт "Центр экспертиз и испытаний в строительстве" (далее - ООО ПИИ "ЦЭИС", ответчик) о взыскании 15 403 руб. 90 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение комплексного обследования объекта от 04.10.2017 N 01672000034170042060-273/17пр (далее - контракт от 04.10.2017).
части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
