ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2018 года Дело N А19-2589/2018

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующий судья Юдин С.И., судьи Гречаниченко А.В., Макарцев А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фалилеевой Ю.Р., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - ООО ТСК "Сибирь" на решение Арбитражного суда Иркутской области от 6 июня 2018 года (судья Епифанова О.В.) по делу NА19-2589/2018 по иску областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Иркутская областная психиатрическая больница N2" (ОГРН1028500600754, ИНН 8503001492, 664527, Иркутская область, Иркутский район, деревня Сосновый Бор, ул. Мелехова, д. 8, корпус А) к обществу с ограниченной ответственностью торгово-строительная компания "Сибирь" (ОГРН 1123850045197, ИНН 3810327521, 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения, д. 26/6) о взыскании денежных средств, и установил:

областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Иркутская областная психиатрическая больница N2" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью торгово-строительная компания "Сибирь" о взыскании 1648020,11 руб. неустойки по контракту NФ.2016.139131 от 06.07.2016 за просрочку выполнения ремонтно-строительных работ с 01.12.2016 по 12.04.2017, с 01.12.2016 по 28.07.2017, работ по капитальному ремонту электроснабжения с 08.09.2016 по 28.07.2017, капитальному ремонту слаботочных сетей с 01.12.2016 по 28.07.2017, пусконаладочных работ по вентиляции с 11.12.2016 по 28.07.2017, пусконаладочных работ по электроснабжению с 12.12.2016 по 28.07.2017.