АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2018 года Дело N А32-5780/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2018 года

Постановление в полном объеме изготовлено 28 сентября 2018 года

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Аваряскина В.В., судей Артамкиной Е.В. и Фефеловой И.И., при участии в судебном заседании от истца - общества с ограниченной ответственностью "Крона "Спорт"" (ИНН 3455052311, ОГРН 1163443068755) - Двужилова С.А. (доверенность от 15.05.2018), от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Гражданстрой"" (ИНН 2312006139, ОГРН 1022301428060) - Волонтырец С.О. (доверенность от 06.08.2018) и Шипулина А.С. (доверенность от 19.09.2018), рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Гражданстрой"" на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2018 по делу N А32-5780/2018 (судьи Глазунова И.Н., Илюшин Р.Р., Фахретдинов Т.Р.), установил следующее.

ООО "Крона "Спорт"" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Строительно-монтажное управление "Гражданстрой"" (далее - общество) о взыскании задолженности 1 307 618 рублей 28 копеек, 838 474 рублей штрафа, 222 058 рублей 41 копейки неустойки с 29.11.2017 по 20.03.2018, 1 307 618 рублей 28 копеек пени с 21.03.2018 по день фактической уплаты суммы долга, из расчета 0,1% за каждый день просрочки и 34 560 рублей расходов по уплате государственной пошлины по договору от 31.10.2017 N 19/17-КС (далее - договор;

статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).