СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года Дело N 33-14962/2018

г. Екатеринбург 22.08.2018

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе: председательствующего Локтина А. А, судей Кукарцевой Е. В. и Протасовой М. М. при секретаре Потапове Н. А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Рачева Владимира Михайловича к обществу с ограниченной ответственностью "Доступные окна" о взыскании неосновательного обогащения

по апелляционной жалобе ответчика на решение Сухоложского городского суда Свердловской области от 30.05.2018.

Заслушав доклад судьи Протасовой М. М., объяснения представителя истца Тимофеева А. Ю., действующего на основании доверенности от 09.02.2018, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

истец обратился в суд с иском, в котором указал, что, имея право на получение социальной выплаты, 15.12.2014 заключил с ответчиком договор N 12, в соответствии с которым ответчик как подрядчик обязался в целях реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий" по заданию истца как заказчика выполнить работы по строительству жилого дома, находящегося по адресу: .... Цена работ составила 1069500 руб. 00 коп., срок выполнения работ - до 01.08.2015. Ответчиком сроки выполнения работ нарушены, работы не выполнены и истцу не сданы, завершение работ по строительству дома произведено силами истца и за его счет, следовательно, правовых оснований для удержания денежных средств в размере 1069500 руб. 00 коп. у ответчика не имеется. В ходе рассмотрения дела основание иска изменил, указав, что при подписании договора подряда не был согласован и подписан сметный расчет, отражающий стоимость и объемы работ подрядчика, поэтому не представляется возможным установить каким техническим параметрам должен отвечать результат выполненной работы, следовательно, между сторонами договор подряда не заключен.