Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А75-5687/2018
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2018 года Дело N А75-5687/2018
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Аристовой Е.В.,
рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-9856/2018) общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-конструкторское бюро "КУБ-А" на решение от 29.06.2018 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу N А75-5687/2018 (судья Инкина Е. В.), рассмотренному в порядке упрощённого производства, по иску Департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (ИНН 8601040228, ОГРН 1108601000276) к обществу с ограниченной ответственностью "Архитектурно-конструкторское бюро "КУБ-А" (ИНН 7204145180, ОГРН 1097232017431) о взыскании 120 960 руб., без вызова лиц, участвующих в деле,
Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, Департамент) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Архитектурно-конструкторское бюро "КУБ-А" (далее - ООО "АКБ "КУБ-А", общество) о взыскании 120 960 руб. неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение проектных работ от 08.09.2017 N 0187300008417000258-ОК за период с 03.12.2017 по 04.03.2018.
части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
