АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2018 года Дело N А56-13139/2017

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Журавлевой О.Р., судей Александровой Е.Н., Корабухиной Л.И.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "СлавСтройИнвест-Реконструкция" Денисовой Н.Н. (доверенность от 01.06.2018), от общества с ограниченной ответственностью "Лайн" Левко О.В. (доверенность от 11.05.2018), Нуретдинова Д.А. (доверенность от 08.05.2018),

рассмотрев 22.08.2018 в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "СлавСтройИнвест-Реконструкция" и общества с ограниченной ответственностью "Лайн" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.11.2017 (судья Яценко О.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2018 (судьи Казарян К.Г., Слобожанина В.Б., Сотов И.В.) по делу N А56-13139/2017,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Лайн", место нахождения: 195213, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 58, литера "А", офис 501, ОГРН 1037832047329, ИНН 7814147950 (далее - ООО "Лайн"), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СлавСтройИнвест-Реконструкция", место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, Торжковская улица, дом 13, корпус 1, литера "А", помещение 16Н, ОГРН 1089847058663, ИНН 7814398721 (далее - ООО "СлавСтройИнвест-Реконструкция"), о взыскании 726 579 руб. 92 коп. задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда от 13.11.2015 N 13/11/ЛГ/15 и 211.435 руб. неустойки за период с 12.05.2016 по 27.02.2017, задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда от 10.09.2015 N 10/09/ЛГ/15 в размере 1 316 195 руб. 96 коп. и 383.013 руб. неустойки за период с 12.05.2016 по 27.02.2017, задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда от 24.09.2015 N 24/09/ЛГ/15 в размере 3 214 968 руб. 24 коп. и 935 556 руб. неустойки за период с 12.05.2016 по 27.02.2017, задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда от 05.10.2015 N 05/10/Д/15 в размере 800.000 руб. и 232 800 руб. неустойки за период с 12.05.2016 по 27.02.2017, задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда от 22.01.2016 N 22/01/ЛГ/16 в размере 3 890 022 руб. 36 коп. и 1 131 996 руб. неустойки за период с 12.05.2016 по 27.02.2017.

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и просило взыскать с истца 15 400 000 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 24.09.2015 N 24/09/ЛГ/15 за период с 16.05.2016 по 07.03.2017, неосновательного обогащения (неотработанный аванс) по договору подряда от 05.10.2015 N 05/10/Д/15 в размере 1 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.01.2017 по 26.10.2017 в размере 70 013 руб. 70 коп. и 1 800 000 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 01.12.2015 по 11.01.2017, 3 604 296 руб. 23 коп. неосновательного обогащения (неотработанный аванс) по договору подряда от 10.09.2015 N 10/09/ЛГ/15, 272 629 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.01.2017 по 26.10.2017 и 11 605 216 руб. 66 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 16.07.2016 по 12.01.2017, 5 400 000 руб. 66 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 13.11.2015 N 13/11/ЛГ/15 за период с 16.12.2015 по 06.03.2017, 8 848 008 руб. 31 коп. неосновательного обогащения (неотработанный аванс) по договору подряда от 22.01.2016 N 22/01/ЛГ/16, 619 481 руб. 79 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.01.2017 по 26.10.2017 и 26 835 793 руб. 87 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 31.07.2016 по 11.01.2017.