ПРЕЗИДИУМ СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 16 мая 2018 года Дело N 44Г-28/2018

Президиум Смоленского областного суда в составе: председательствующего Ерофеева А.В.,

членов президиума: Винеля А.В., Гузенковой Н.В., Макаровой Н.Н., Перова А.Е., по докладу судьи Винеля А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Семеновой Надежды Николаевны к Обществу с ограниченной ответственностью "Гардарика" о взыскании денежных средств по договору подряда в связи с отказом от исполнения договора, неустойки за нарушение срока выполнения работ, штрафа по кассационной жалобе Семеновой Надежды Николаевны на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 19 сентября 2018г.,

установил:

Семенова Н.Н. обратилась в суд с требованиями к ООО "Гардарика" о взыскании 618 000 руб. по договору подряда, взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ, штрафа, ссылаясь на то, что 18.07.2016г. заключила с ответчиком договор строительного подряда <данные изъяты>, по условиям которого ответчик обязался своими силами, из своих материалов осуществить строительство жилого дома под ключ, ввести дом в эксплуатацию в срок по 21.10.2016г., стоимость работ составляет 1 235 741 руб. 24 коп. Во исполнение условий договора она внесла аванс в размере 50% от стоимости работ после подписания договора, что в денежном выражении составляет 618 000 руб., однако ответчик в установленный договором срок свои обязательства не выполнил, дом находится в начальной стадии строительства. На ее претензию от 21.02.2017г. об отказе от исполнения договора, возмещении ей внесенных денежных средств и неустойки ответчик не отреагировал.