СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 июля 2018 года Дело N 33-12864/2018

13.07.2018 г. Екатеринбург

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе: председательствующего Локтина А.А.,

судей Павленко О.Е., Кукарцевой Е.В.,

при ведении протокола помощником судьи Станевич А.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании в апелляционном порядке гражданское дело по иску Баженовой Елены Валерьевны к Малашину Дмитрию Леонидовичу о расторжении договора подряда, взыскании излишне уплаченной суммы, убытков, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда

по апелляционной жалобе истца на решение Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 18.04.2018.

Заслушав доклад судьи Павленко О.Е., судебная коллегия

установила:

Баженова Е.В. обратилась в суд с иском к Малашину Д.Л., обосновав его тем, что 29.08.2016 между сторонами заключен договор подряда N 25.8, по условиям которого ответчик взял на себя обязательство выполнить строительно-ремонтные работы на объекте, расположенном по адресу: ...: устройство монолитного фундамента, возведение коробки жилого здания из бруса хвойных пород 150/150, остекление, устройство кровли. Стоимость работ по договору составляет 2086446 руб. 80 коп. Баженова Е.В. оплатила стоимость работ в сумме 1400000 руб. В марте 2017 года ответчик приостановил работы в одностороннем порядке и предоставил акт финансовой сверки, по которому он выполнил работы на сумму 1589656 руб. 46 коп. Согласно заключению специалиста ООО "Многопрофильная независимая экспертиза" от 14.07.2017 стоимость выполненных работ и использованных материалов составила 1195660 руб. Поскольку работы не были выполнены в полном объеме, истец с учетом уточненных исковых требований просила расторгнуть договор подряда от 29.08.2016, взыскать с ответчика излишне уплаченную сумму 204340 руб., неустойку в размере 38415 руб. 92 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9808 руб. 32 коп., расходы на оплату услуг специалиста в размере 15000 руб., компенсацию морального вреда в размере 60000 руб., убытки в размере 160000 руб.