ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2018 года Дело N А40-22005/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июля 2018 года

Постановление изготовлено в полном объеме 09 июля 2018 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Гончарова В.Я.,

Судей: Тетюка В.И. Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дудко Ю.В.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ГБУЗ "Медпроект" на Решение Арбитражного суда г.Москвы от 03.04.2018 по делу NА40-22005/18, принятое судьей Чекмарёвым Г.С. (151-149) по иску ООО "СПЕЦГАЗСТРОЙ" (ОГРН 1037739818357) к ГБУЗ "МЕДПРОЕКТ" (ОГРН 1037738305702) об изменении условий Контракта N 16-427329 от 23 декабря 2016 г., а именно: в части срока начала выполнения, изложить статью 3 Контракта "Сроки выполнения работ" в следующей редакции: "п.3.1. Срок начало выполнения работ: с даты передачи Истцу Ответчиком строительной площадки и передачи проектной документации для производства работ. п.3.2. Срок окончания работ в течении 540 (пятисот сорока) календарных дней с даты начала выполнения работ"; в части срока действия, изложить п. 12.1. в следующей редакции: "Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "31" октября 2019 г. включительно", об обязании ГБУЗ "МЕДПРОЕКТ" передать по акту передачи строительную площадку для производства капитального ремонта Лечебный корпус N 2 Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) Департамента здравоохранения г. Москвы по адресу: ул. Новогиреевская, д.1, передать по акту проектную документацию для проведения работ по капитальному ремонту Лечебный корпус N 2 Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) Департамента здравоохранения г. Москвы по адресу: ул. Новогиреевская, д.1,