Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А05-7302/2017
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2018 года Дело N А05-7302/2017
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Малышевой Н.Н., судей Асмыковича А.В., Дмитриева В.В.,
при участии от открытого акционерного общества "Бионет" Феопентова А.В. (доверенность от 07.07.2017 N 59), Леонтьевой Е.А. (доверенность от 17.04.2017 N 35) и Иванова А.Ю. (доверенность от 09.06.2018 N 136),
рассмотрев 20.06.2018, после объявленного 13.06.2018 перерыва, в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Бионет" на решение Арбитражного суда Архангельской области от 10.01.2018 (судья Гуляева И.С.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2018 (судьи Чередина Н.В., Зорина Ю.В., Романова А.В.) по делу N А05-7302/2017,
установил:
Открытое акционерное общество "Бионет", место нахождения: 164840, Архангельская обл., г. Онега, пр. Ленина, д. 217, корп. 29, оф. 31, ОГРН 1092920000876, ИНН 2906007376 (далее - ОАО "Бионет"), обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к закрытому акционерному обществу "ГазАппарат-Автоматика", место нахождения: 620085, Свердловская обл., Екатеринбург, Монтерская ул., д. 5, лит. А, оф. 14, ОГРН 1026605755934, ИНН 6664085605 (далее - ЗАО "ГАА"), о возложении обязанности освободить строительный объект - строительную площадку; о передаче технической и исполнительной документации по производству работ, предусмотренной договором генерального подряда от 12.08.2013 N 78 (далее - Договор); о расторжении Договора; о взыскании 2 860 947 240,94 руб., в том числе 4 588 429,75 руб. аванса по Договору, 220 000 руб. неустойки за нарушение срока начала выполнения комплекса работ, 6 936 115,26 руб. неустойки за нарушение срока начала выполнения этапа комплекса работ, 95 296 122,60 руб. неустойки за нарушение срока окончания выполнения этапа комплекса работ, 144 358 404,06 руб. неустойки за нарушение срока окончания выполнения комплекса работ, 310 341 935,86 руб. неустойки за нарушение срока вывода оборудования объекта на гарантированные показатели, 1 599 642 000 руб. упущенной выгоды и 699 564 233,41 руб. реального ущерба.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
