СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
от 28 ноября 2018 года Дело N 33-48028/2018

Судья: Фокеева В.А.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе: председательствующего Митрофановой Г.Н.,

судей Щербаковой А.В., Мошечкова А.И.,

при секретаре П.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Щербаковой А.В.,

дело по апелляционной жалобе представителя ООО "АСП Стройпроект" по доверенности М. на решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 28 августа 2018 года, которым постановлено:

в удовлетворении исковых требований ООО "АСП Стройпроект" к К.Д. о взыскании задолженности отказать,

установила:

ООО "АСП Стройпроект" обратилось в суд с иском к К.Д. о взыскании о взыскании задолженности, мотивируя тем, что между ООО "АСП Стройпроект" и К.Д. был заключен договор строительного подряда N 73 от 16.12.2016 года, в соответствии с условиями которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству дома модели "Банные традиции" на земельном участке заказчика, цена договора 5 496 207 руб. Подрядчик, в установленные договором сроки, выполнил работы по возведению 1 и 2 этажей, и приступил к возведению кровли. 22.03.2017 г., в связи с несвоевременной оплатой по третьему и четвертому этапам, работы по договору строительного подряда приостановлены. 24.03.2017 г. подрядчик узнал о перемене лица в обязательстве по договору подряда N 73 от 16.12.2016 г., в связи с переходом права собственности на земельный участок к ***. Истец полагает, что соглашение о перемене лиц является недействительным, поскольку противоречит положениям ст. 391 ГК РФ, в связи с чем просил взыскать с ответчика К.Д. задолженность по договору в размере 1 115 531,60 руб., неустойку 27 741,90 руб., расходы на услуги нотариуса 9 200 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 916,37 руб.