СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
от 24 сентября 2018 года Дело N 33-41081/2018

Судья: Артемкина Л.И.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего Иваненко Ю.С.

судей Фурс Е.Н., Карпушкиной Е.И.,

при секретаре К.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Фурс Е.Н.

дело по апелляционной жалобе истца Г** на решение Таганского районного суда города Москвы от 13.11.2017 года,

которым постановлено:

Исковое заявление Г** к Г** о взыскании денежных средств, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещении убытков, компенсации морального вреда - оставить без удовлетворения,

установила:

Истец Г** обратилась в суд с иском к ответчику Г**. о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещении убытков, компенсации морального вреда, указывая в обоснование требований на то, что 21.03.2016 г. между ИП Г** (подрядчик) и Г**. (заказчик) был заключен договор подряда N к-00.803, согласно которого подрядчик обязался выполнить работы по адресу: ***, а заказчик обязался принять работу и оплатить ее согласно спецификации, сумма договора составила 1 900 000 руб., срок выполнения работ - в течение 90 календарных дней с момента подписания договора, ориентировочная дата окончания работ 15.07.2016 г. Договором установлен план-график строительных работ жилого дома. Истец свои обязательства по договору выполнила, оплатив подрядчику согласованные работы в сумме 1 800 000 руб. Ответчик, со своей стороны, нарушил условия договора, и по состоянию на 01.01.2017 г. не передал результат работ заказчику. 01.01.2017 г. указанный жилой дом сгорел. 23.01.2017 г. истец направила подрядчику уведомление об отказе от исполнения договора подряда, поскольку ей стало очевидно, что работа не будет выполнена в срок в связи с пожаром на объекте строительства, содержащее также требование о возврате денежных средств в размере 1 800 000 руб., перечисленных подрядчику по договору, возмещении убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения обязательств по договору, оплате неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ по строительству дома. Однако в добровольном порядке требования истца ответчиком не выполнены. Денежные средства, переданные истцом подрядчику по договору от 21.03.2016 г., были заемными, в связи с чем у истца возникли убытки в размере процентов за пользование кредитом за весь период кредитного договора. На основании изложенного, истец Г. просила суд взыскать с ответчика Г** в свою пользу денежные средства в размере 1 800 000 руб., уплаченные по договору подряда, 577 705,28 руб. в счет возмещения убытков истца, 13 224 000 руб. в счет уплаты неустойки за период с 16.07.2016 г. по 04.03.2017 г., возникшей вследствие нарушения срока окончания выполнения работ, 12 267,12 руб. в счет оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 05.03.2017 г. по 31.03.2017 г. вследствие уклонения от возврата основного долга, а также компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб.