АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РЕШЕНИЕ

от 20 октября 2017 года Дело N А56-49789/2017

Резолютивная часть решения

20 октября 2017 года Дело N А56-49789/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Евдошенко А.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришская средняя школа N 1 Имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова" (адрес: Россия 187110, г КИРИШИ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл КИРИШСКИЙ р-н, ул ПИОНЕРСКАЯ 6, ОГРН: 1024701479626)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Декар" (адрес: Россия 195267, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул УШИНСКОГО 5/2/ПОМ. 6Н, ОГРН: 1037808032778)

о взыскании 152 576 руб. 13 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ на основании пункта 12.3.1 договора N2 от 29.06.2016 за период с 27.08.2016 по 20.12.2016 исходя из расчета размера 1/300 ставки, действующей в период невыполнения работ

статьями 329, 330, 401, 702, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

п. 2, п. 3 ст. 401 ГК РФ); сообщение ответчика о наличии обстоятельств, на которые он ссылается, при том, что доказательства невозможности выполнения работ исключительно в результате просрочки кредитора, отсутствуют, по смыслу статей 401, 405, 716, 719 ГК РФ не освобождает ответчика от ответственности за просрочку исполнения обязательств; учитывая отсутствие доказательств явной несоразмерности допущенного нарушения и его последствий, оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ, суд не усматривает,