АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 12 декабря 2019 года Дело N А56-58249/2018

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Корабухиной Л.И., судей Александровой Е.Н., Журавлевой О.Р., при участии от общества с ограниченной ответственностью "ЛенТехСтрой" Марькиной О.Н. (доверенность от 01.01.2019), от общества с ограниченной ответственностью "Метробор" директора Болговой С.В. (решение от 08.09.2014), рассмотрев 11.12.2019 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЛенТехСтрой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.05.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2019 по делу N А56-58249/2018,

установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Метробор", адрес: 192177, Санкт-Петербург, 5-й Рыбацкий пр., д. 20, ОГРН 1117847233239, ИНН 7811494321 (далее - Компания), 999 177 руб. 48 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по договору строительного субподряда от 22.05.2015 N 16/ЛСУ-15 (далее - договор) и 332 341 руб. 76 коп. задолженности за генподрядные услуги.

статьи 49 АПК РФ, о взыскании с Общества 586 477 руб. 67 коп. стоимости гарантийных удержаний, 57 334 руб. 21 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 1 398 216 руб. 38 коп. задолженности по договору и 139 821 руб. 64 коп. неустойки за просрочку оплаты работ.