АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2017 года Дело N А56-70256/2014

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Малышевой Н.Н., судей Боголюбовой Е.В., Дмитриева В.В.,

при участии от индивидуального предпринимателя Душкевича Артема Анатольевича - Столярова М.М. (доверенность от 25.10.2014), от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Легион" Солдатова И.А. (доверенность от 08.08.2017 N 08-08-17),

рассмотрев 06.09.2017 в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Душкевича Артема Анатольевича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.04.2015 (судья Яценко О.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2017 (судьи Мельникова Н.А., Семиглазов В.А., Фуркало О.В.) по делу N А56-70256/2014,

установил:

Индивидуальный предприниматель Душкевич Артем Анатольевич, ОГРНИП 313784707900388, ИНН 782093608089, обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Легион", место нахождения: 187320, Ленинградская обл., Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1, лит. А, ОГРН 1134706000989, ИНН 4706034908 (далее - Общество), о взыскании 3 745 822, 58 руб. неосновательного обогащения, 3 204 233, 10 руб. убытков в связи с устранением недостатков выполненных работ по договору подряда от 23.09.2013 N 2309/13-Л (далее - Договор) и 207 509, 12 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору за период с 21.01.2014 по 21.02.2014.

статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее - АПК РФ) 7 241 343, 70 руб. задолженности по Договору и 547 626, 56 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.02.2014 по 06.01.2015.