Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А33-5507/2014
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 марта 2015 года Дело N А33-5507/2014
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Бандурова Д.Н., судей: Бурковой О.Н., Уманя И.Н., рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПромСинтезТехнология" на решение Арбитражного суда Красноярского края от 6 августа 2014 года по делу N А33-5507/2014 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2014 года по тому же делу (суд первой инстанции: Курбатова Е.В.; суд апелляционной инстанции: Споткай Л.Е., Белан Н.Н., Магда О.В.),
общество с ограниченной ответственностью "Таймыр-Энерго" (ИНН 2464239272, ОГРН 1112468070967, г. Красноярск, далее - ООО "Таймыр-Энерго") обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПромСинтезТехнология" (ИНН 2457070184, ОГРН 1102457000898, г. Норильск, далее - ООО "ПромСинтезТехнология") о взыскании 4 343 620 рублей, в том числе 800 000 рублей - неотработанный аванс по договору на строительство ангаров от 07.06.2012 N 004/2012; 33 120 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.12.2013 по 10.07.2014; 3 500 000 рублей - неустойка по договору на строительство ангаров от 07.06.2012 N 004/2012 (включая 1 572 723 рублей 15 копеек - убытки по договору на строительство ангаров от 07.06.2012 N 004/2012); 10 500 рублей - неустойка по договору на монтаж теплотрассы от 20.09.2012 N 006/2012.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
