Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О завершении строительства сети гостиниц в Ярославской области
Судебная практика
- В списке элементов: 3
- Дело ВАС-13182/11
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.10.2011 N А40-127658/10-119-791 N ВАС-13182/11 - Предмет иска, заявления: о расторжении договора подряда и взыскании 477.150.863 руб. 02 коп., составляющих: сумму неотработанного аванса, сумму оплаченных, но фактически не выполненных работ, неустойку за нарушение сроков строительстваПозиция суда: Как следует из материалов дела, инвестором строительства объекта является Департамент инвестиционных программ строительства города МосквыОтветчик: Коммерческое юридическое лицо
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2011 N А40-48124/2010 - Тематика спора: Споры по договору подряда; Исполнение обязательств
Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2010 N А40-48124/2010
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
