ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 сентября 2010 года Дело N А56-12938/2009


[Суд обязал ответчика уплатить неустойку за просрочку выполнения работ по государственному контракту, поскольку ответчик не представил доказательств выполнения предусмотренных контрактом работ в срок, установленный дополнительным соглашением к контракту, либо приостановления подрядчиком работ до устранения заказчиком обстоятельств, замедляющих ход работы и создающих невозможность ее завершения в срок, а также уведомления об указанных обстоятельствах заказчика]

Резолютивная часть постановления объявлена 26 августа 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 сентября 2010 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Серовой В.К., судей: Малышевой Н.Н. и Нефедовой О.Ю., при участии: от федерального государственного унитарного предприятия "Центр "Севзапгеоинформ" Митрофанова Л.М. (доверенность от 24.08.2010 N 01/941), от Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга Белоуса Г.С. (доверенность от 18.12.2009 N 1-4-74996/юр), рассмотрев 26.08.2010 в открытом судебном заседании кассационную жалобу федерального государственного унитарного предприятия "Центр "Севзапгеоинформ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.12.2009 (судья Константинова Е.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2010 (судьи: Горбик В.М., Полубехина Н.С., Старовойтова О.Р.) по делу N А56-12938/2009, установил: