ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2009 года Дело N А56-52302/2008


[Суд частично удовлетворил требование о взыскании пеней и неустойки на основании договора подряда, в удовлетворении требования о возмещении убытков отказано, поскольку факт выполнения подрядчиком работ с недостатками, наличие причинной следственной связи между возникшими у истца убытками и действиями ответчика, размер убытков не доказаны]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Казанцевой Р.В., судей: Коробова К.Ю., Серовой В.К., при участии от общества с ограниченной ответственностью "Балт-Строй" генерального директора Литвинова И.Б. (решение участника общества от 10.02.2009), рассмотрев 13.10.2009 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Балт-Строй" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 по делу N А56-52302/2008 (судьи: Масенкова И.В., Герасимова М.М., Марченко Л.Н.), установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Балт-Строй" (далее - ООО "Балт-Строй") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Вертикаль ВВ" (далее - ООО "Вертикаль ВВ") о взыскании 76005 руб. 35 коп. пеней и 38002 руб. 67 коп. неустойки на основании пункта 7.2 договора подряда от 20.11.2006 N 12/06 (далее - договор подряда), а также 77450 руб. в счет возмещения убытков.