Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Суд отказал в удовлетворении требований истца о взыскании неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ, поскольку указанные работы не были предметом контракта, в связи с чем в случае нарушения срока их выполнения не может быть применена мера...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2009 года Дело N А66-5456/2008
[Суд отказал в удовлетворении требований истца о взыскании неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ, поскольку указанные работы не были предметом контракта, в связи с чем в случае нарушения срока их выполнения не может быть применена мера ответственности в виде предусмотренной контрактом неустойки]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Афанасьева С.В., судей: Малышевой Н.Н. и Марьянковой Н.В., рассмотрев 09.04.2009 в открытом судебном заседании кассационную жалобу федерального государственного учреждения "Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства" на решение Арбитражного суда Тверской области от 15.12.2008 по делу N А66-5456/2008 (судья Кольцова Т.В.), установил:
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) своих требований просило взыскать с ответчика 88489,83 руб. предусмотренной абзацем 4 пункта 11.4 государственного контракта от 12.03.2004 N 561 (далее - Контракт) неустойки за нарушение согласованного в пункте 6 приложения N 1 к протоколу об обязательствах от 19.12.2007 (далее - Протокол) срока выполнения работ за период с 27.02.2008 по 28.05.2008.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
