Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Заявленное требование о взыскании неустойки по договору подряда удовлетворено, поскольку суд пришел к выводам о том, что договор подряда является заключенным, в нарушение условий договора оплата работ произведена с просрочкой
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2008 года Дело N А56-36461/2007
[Заявленное требование о взыскании неустойки по договору подряда удовлетворено, поскольку суд пришел к выводам о том, что договор подряда является заключенным, в нарушение условий договора оплата работ произведена с просрочкой]
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Казанцевой Р.В., судей: Афанасьева С.В., Марьянковой Н.В., при участии от закрытого акционерного общества "Специализированное кровельное предприятие "ИзоТЕХ" Макарова Э.В. (доверенность от 09.08.2007), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Гранит-Нева" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.12.2007 (судья Новикова Т.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2008 (судьи: Зайцева Е.К., Копылова Л.С., Масенкова И.В.) по делу N А56-36461/2007, установил:
Закрытое акционерное общество "Специализированное кровельное предприятие "ИзоТЕХ" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Гранит-Нева" (далее - ООО "Гранит-Нева") о взыскании 264823 руб. 20 коп. неустойки по договору подряда N 180 от 06.06.2006.
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшило сумму неустойки до 224426 руб. 44 коп. Арбитражным судом уменьшение размера исковых требований принято.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
