ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2008 года Дело N А56-16971/2007


[Кассационный суд направил на новое рассмотрение дело о взыскании предусмотренной договором строительного подряда неустойки, поскольку апелляционный суд не рассмотрел в соответствии со ст.168 АПК РФ содержащееся в отзыве на иск заявление ответчика об уменьшении на основании ст.333 ГК РФ подлежащей взысканию с него неустойки]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Афанасьева С.В., судей: Марьянковой Н.В. и Нефедовой О.Ю., при участии: от ООО "Вилия" - Орловой М.А. (доверенность от 31.03.2008), от ООО "Лента" - Кривулина С.Г. (доверенность от 12.03.2008), рассмотрев 19.06.2008 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Лента" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2008 по делу N А56-16971/2007 (судьи: Попова Н.М., Кашина Т.А., Шестакова М.А.), установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Вилия" (далее - ООО "Вилия") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Лента" (далее - ООО "Лента") о взыскании 19485375 руб. предусмотренной договором генерального подряда от 18.10.2004 N 13 (далее - Договор) неустойки за просрочку исполнения обязанности по передаче строительной площадки и проектно-сметной документации.

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) увеличило размер исковых требований и просило взыскать с ООО "Лента" 24675273 руб. неустойки, в том числе 4320000 руб. неустойки за просрочку исполнения обязанности по передаче строительной площадки за период с 22.10.2004 по 16.03.2005 и 20355273 руб. неустойки за просрочку исполнения обязанности по передаче проектно-сметной документации за период с 16.03.2005 по 20.10.2005.