Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело по иску о взыскании штрафа за необеспечение по вине ответчика срока ввода в действие объекта направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не дал оценку, исходя из положений ст.ст.190, 191, 192 ГК РФ, факту просрочки ввода объекта в...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2008 года Дело N Ф04-4502/2008(10555-А45-44)
[Дело по иску о взыскании штрафа за необеспечение по вине ответчика срока ввода в действие объекта направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не дал оценку, исходя из положений ст.ст.190, 191, 192 ГК РФ, факту просрочки ввода объекта в эксплуатацию]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе: ..., рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу муниципального предприятия "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования город Братск (истца) на решение от 14.04.2008 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-15447/2007-16/317 по иску муниципального предприятия "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования город Братск к закрытому акционерному обществу (ЗАО) "Меркус", при участии третьего лица: администрации муниципального образования город Братск, установил:
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
