ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2010 года Дело N КГ-А41/7050-10


[Суд частично удовлетворил заявленные требования, поскольку подрядчик предусмотренные договором обязательства исполнил, а выполненные работы заказчик оплатил не в полном объеме и претензии о некачественном выполнении работ не предъявил]
(Извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 8 июля 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 июля 2010 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ...,  установил:

Решением суда первой инстанции от 29 января 2010 года, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 15 апреля 2010 года, частично удовлетворены исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Аверс" (подрядчик), с Администрации Коломенского муниципального района Московской области (заказчик) в пользу истца взыскано 8953400 руб., составляющих стоимость выполненных истцом и не оплаченных ответчиком работ в соответствии с заключенным сторонами муниципальным договором подряда на капитальное строительство от 16 декабря 2003 года N 8.

статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что Администрация является учреждением, финансируемым из бюджета Московской области, выделение денежных средств ответчику является целевым, при этом администрация самостоятельно не распоряжается денежными средствами, что письмом от 21 августа 2009 года N 1788/26 Администрация Коломенского муниципального района сообщила истцу о том, что долг по договору не оплачен в связи с недополучением денежных средств в размере 12,09 млн. рублей. В этой связи суд указал, что ответчик принял все необходимые меры для получения средств из бюджета для оплаты выполненных истцом работ, следовательно, доказательства, подтверждающие вину Администрации в просрочке оплаты выполненных работ, отсутствуют.