Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Поскольку просрочка заказчиком выполнения его обязательств по договору, влияющая на выполнение обязательств генподрядчиком, последним не доказана с учетом требований закона и условий договора, суд удовлетворил встречные исковые требования о взыскании...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2010 года Дело N Ф09-4503/10-С2
[Поскольку просрочка заказчиком выполнения его обязательств по договору, влияющая на выполнение обязательств генподрядчиком, последним не доказана с учетом требований закона и условий договора, суд удовлетворил встречные исковые требования о взыскании неустойки, размер которой определен исходя из стоимости подлежащих выполнению по договору и фактически выполненных работ по состоянию на 01.09.2007 с ограничением ответственности не более 5% от стоимости не выполненных на эту дату работ]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего ..., судей: ..., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Холдинговая компания "Электрозавод" (далее - общество "Электрозавод") на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.12.2009 по делу N А07-18103/2009-Г-РМФ и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2010 по тому же делу и кассационную жалобу открытого акционерного общества "Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж" (далее - общество "Востокнефтезаводмонтаж") на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2010 по данному делу по иску общества "Востокнефтезаводмонтаж" к обществу "Электрозавод" о взыскании долга по договору и встречному иску общества "Электрозавод" к обществу "Востокнефтезаводмонтаж" о взыскании договорной неустойки и убытков.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
