ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 мая 2010 года Дело N А68-3428/08-155/2-298/17


[Суд отказал в удовлетворении требований иска в части обязания ответчика провести капитальный ремонт железнодорожных путей, так как при ненадлежащем выполнении работ по договору подряда, применение указанного способа защиты - возложение обязанности на подрядчика безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в установленный разумный срок, невозможно, поскольку п.3 ст.723 ГК РФ предусмотрены иные последствия неисполнения такой обязанности, а именно возникновение права отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков]
(Извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 06.05.2010.

Постановление в полном объеме изготовлено 06.05.2010.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе: ..., при участии в заседании: от истца - Сергеевой О.А., юрисконсульта (доверенность б/н от 04.05.2010); от ответчика - Руденского А.Б., представителя (доверенность б/н от 26.09.2009), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью ПСП "Кимовскгазстрой" на решение Арбитражного суда Тульской области от 16 ноября 2009 года и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2010 года по делу N А68-3428/08-155/2-298/17, установил:

ст.49 АПК РФ истцом был увеличен заявленный размер исковых требований в части взыскания неустойки до 2284800 руб.