ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 октября 2009 года Дело N А45-3338/2009


[Суд удовлетворил требования заявителя о взыскании аванса и неустойки по договору строительного подряда, поскольку подрядчиком не доказан факт невозможности выполнения предусмотренных договором работ в установленный срок по причинам от подрядчика не зависящим, факт уклонения генподрядчика от принятия каких-либо результатов работ, а также не доказан объем, стоимость и сам факт выполнения определенных работ]
(Извлечение)

Резолютивная часть объявлена 7 октября 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 октября 2009 года.

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе: ..., рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ариал-Сиб" (ответчик) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 14.04.2009 (судья ...) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 (судьи: ...) по делу N А45-3338/2009 по иску общества с ограниченной ответственностью "Эргоном" к обществу с ограниченной ответственностью "Ариал-Сиб", установил:

статьи 395, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Ариал-Сиб" (далее - ООО "Ариал-Сиб") о взыскании 300000 рублей аванса, 11390 рублей 98 копеек неустойки за период с 25.12.2008 по 28.01.2009, 4576 рублей 27 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.12.2008 по 10.02.2009.