Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Поскольку по условиям договора подряда неустойка подлежит начислению исходя из сметной стоимости работ, а т.к. истцом в подтверждение заявленных требований сметная документация в материалы дела не представлена, исковые требования не подлежат...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2009 года Дело N Ф09-1804/09-С4
[Поскольку по условиям договора подряда неустойка подлежит начислению исходя из сметной стоимости работ, а т.к. истцом в подтверждение заявленных требований сметная документация в материалы дела не представлена, исковые требования не подлежат удовлетворению]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего ..., судей: ..., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пермстройсервис" на решение Арбитражного суда Пермского края от 31.10.2008 по делу N А50-10081/2008-Г1 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2009 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Пермстройсервис" к открытому акционерному обществу "Компания Нефтехиммонтаж-ЛК" о взыскании 2150000 руб.
В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью Пермстройсервис" Митрофанова М.Н. (доверенность от 08.05.2008) и Хижнякова Е.В. (доверенность от 08.05.2008).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
