Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Допущенная ответчиком неоплата выполненных истцом по договору подряда работ является длящимся правонарушением, которое прекращено уплатой задолженности, при этом неустойка (пеня) начисляется отдельно за каждый день нарушения срока исполнения...
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2008 года Дело N КГ-А40/8846-08
[Допущенная ответчиком неоплата выполненных истцом по договору подряда работ является длящимся правонарушением, которое прекращено уплатой задолженности, при этом неустойка (пеня) начисляется отдельно за каждый день нарушения срока исполнения обязательства, в рассматриваемом случае - по оплате выполненных работ, в связи с чем иск удовлетворен]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., установил:
Иск заявлен Открытым акционерным обществом "Монолитное Строительное Управление - 1" (ОАО "МСУ-1") к Закрытому акционерному обществу "Мособлжилстрой" (ЗАО "Мособлжилстрой") о взыскании 2000000 руб. пени за период с 10 декабря 2004 года по 1 марта 2007 года (т.1, л.д.4-5).
ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации (т.1, л.д.112-113).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
