ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2008 года Дело N А39-4554/2007-493/5


[Заявленное требование о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту удовлетворено, поскольку суд установил факт нарушения обществом срока выполнения работ, данное обстоятельство подтверждается письмами заявителя в адрес ОАО, содержащими указания на необходимость скорейшего начала ремонта, а также требования о соблюдении предусмотренных контрактом сроков и недопустимость срыва конечного срока исполнения работ, кроме того, к делу приобщены гарантийные письма общества, в которых ОАО подтверждало свою готовность исполнить взятые на себя обязательства, в одностороннем порядке продлевая конечный срок производства работ]

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: председательствующего Каширской Н.А., судей Ногтевой В.А., Синякиной Т.В. без участия представителей сторон рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - открытого акционерного общества "Мордовспецстрой" на решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 07.03.2008 и на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2008 по делу N А39-4554/2007-493/5, принятые судьями Ивлевой Т.С., Казаковой Н.А., Родиной Т.С., Насоновой Н.А., по иску Министерства природных ресурсов Республики Мордовия к открытому акционерному обществу "Мордовспецстрой" о взыскании 726 093 рублей и установил:

пунктом 9 Основных положений порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 N 812 (далее - Основные положения), за период с 20.12.2006 по 28.09.2007 за просрочку выполнения работ по государственному контракту от 26.07.2006 N 37.